Termini di servizio

Rad Frames è uno studio di design e sviluppo di proprietà privata con sede a Roma, Italia. Realizziamo siti web, applicazioni web e prodotti digitali personalizzati. I servizi sono erogati su base progettuale, con ambito, deliverable e prezzi concordati per iscritto prima dell'inizio dei lavori.

Accettando questi termini, ti impegni a non:

• Utilizzare impropriamente il sito — incluso il tentativo di ottenere accesso non autorizzato, interrompere i servizi o introdurre codice dannoso.
• Copiare o ridistribuire — qualsiasi contenuto di questo sito senza previa autorizzazione scritta di Rad Frames.
• Rappresentarci — come affiliati al tuo business senza esplicito consenso scritto.

Tutti gli incarichi con i clienti sono regolati da un accordo di progetto firmato da entrambe le parti. I presenti termini si applicano all'uso generale del sito.

Ci riserviamo il diritto di rifiutare qualsiasi progetto o interrompere un rapporto di servizio che entri in conflitto con i nostri valori o obblighi legali.

• Proprietà del cliente — A seguito del pagamento completo, il cliente riceve la piena titolarità di tutto il lavoro personalizzato realizzato per il suo progetto, salvo diverso accordo scritto.
• Diritto di portfolio — Ci riserviamo il diritto di mostrare i lavori completati nel nostro portfolio, salvo richiesta scritta del contrario.
• Asset di terze parti — Le librerie, i font o gli asset di terze parti sono soggetti alle rispettive licenze, che documenteremo al momento della consegna.

Le modalità di pagamento sono definite in ogni accordo di progetto. Salvo diverso accordo, il lavoro non inizia fino al ricevimento di un acconto.

I ritardi nei pagamenti possono comportare la sospensione dei lavori. Rad Frames non è responsabile per i ritardi causati da pagamenti tardivi.

Trattiamo tutte le informazioni relative al progetto come riservate e non le divulghiamo a terzi senza il tuo consenso. Siamo disponibili a firmare un NDA reciproco prima delle chiamate di discovery.

Rad Frames fornisce i propri servizi in buona fede e con standard professionali. Tuttavia, non siamo responsabili per:

• Danni indiretti o consequenziali — inclusi mancati guadagni, perdita di dati o interruzione dell'attività.
• Guasti di servizi terzi — inclusi provider di hosting, processori di pagamento o API.
• Risultati o esiti — non possiamo garantire risultati aziendali specifici derivanti dal lavoro di design o sviluppo.

La nostra responsabilità totale per qualsiasi reclamo è limitata ai compensi pagati per il progetto specifico in questione.

Questo sito e tutti i contenuti in esso sono forniti "così come sono" senza garanzie di alcun tipo.

Questi termini sono disciplinati dalla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante da o relativa a questi termini o ai nostri servizi sarà prima risolta attraverso negoziazione in buona fede. In caso di fallimento della negoziazione, le controversie saranno soggette alla giurisdizione esclusiva dei tribunali di Roma, Italia.

Potremmo aggiornare questi termini di tanto in tanto. L'utilizzo continuato del sito dopo la pubblicazione delle modifiche costituisce l'accettazione dei termini revisionati.

Per domande su questi termini, scrivici a legal@radframes.com